建设工程未经竣工验收发包人擅自使用应如何确定竣工日期
【学员问题】：建设工程未经竣工验收发包人擅自使用应如何确定竣工日期？
【解答】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。
责任编辑：免费项目管理系统
更多推荐：
·2015年二建《施工管理》真题答案及解析
·2015年二建《法规》真题答案及解析
·全网首发2015年二级建造师考后真题汇总
·网校名师达江在线解答学员问题——二建考试交流帖
2016二级建造师辅导课程、辅导书热销：
|
辅导班次 |
适合人群 |
配套辅导书 |
|
特色班 |
超值优惠套餐，适合基础好，自学能力强学员 450元/门 |
立即购买>>
|
|
通关班 |
报名、考试不过，下期免费学，适合提前备考的学员 700元/门 |
|
|
精品班 |
高清智能交互课件，适合基础薄弱、工作较忙学员 980元/门 |
|
|
实验班 |
签协议保障通关，适合专职助教督促指导，零基础学员 1800元/门 |
相关文章：
- 12015招标师资格预审的评审程序：招标人确认资格预审的申请人名单
- 2中国铁建十六局集团五公司京石扩建工程JS20项目部成功浇灌第一根墩柱
- 3登汝高速公路王家门大桥首片梁起吊
- 4一级建造师工程法规复习资料考点解析——先履行一方的权利和义务
- 5李克强部署用务实之策呵护农民工的创业梦
- 6一级建造师机电知识点：施工进度计划的调整方法
- 72015安全工程师《安全生产法》资料（9）
- 82009年房企风险控制四大要点
- 911×32m预制简支梁桥实施性施工组织设计85页（2013年）
- 102015年重庆招标师免考科目都有哪几门
- 11监理工程师答疑精华：专业工程暂估价和材料暂估价如何理解
- 12四川省委召开工作情况通报会
- 13[硕士]水和荷载耦合作用下沥青路面动力响应研究
- 14CASIO fx4500计算机在道路施工中应用
- 15中铁十五局七公司三淅高速12标成功预制首片T梁
- 16别墅设计按建筑形态的分类有哪些？
- 172015年工程项目组织与管理：FIDIC合同价格
- 18市政道路排水设计探析
- 19[四川]大直径人工挖孔扩底灌注桩施工方案
- 202015安全工程师《安全生产法及相关法律知识》每日一练（3.19）
- 21砌体结构有哪些应用范围？
- 222015年土建工程实务辅导：建筑施工图知识（2）
- 23中国铁建十八局集团四公司科技攻克施工难题
- 242015招标师考试教材《招标采购专业实务》：招标准备
- 25咨询工程师总结笔记（3）
- 26中铁二十局宝兰客专隧道施工取得重大突破
- 272008年一级建造师考试《建筑工程》习题18
- 28城际轨道交通隧道工程质量管理办法
- 292008年北京造价员考试真题及答案（部分）
- 30暖通空调节能的组成部分？
上一篇：发包人对工程质量有异议应如何解决
建筑OA系统
联系方式
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
