[每周精选]第一期：深度解析二建每周“五宗最”

　　小编提示：《每周精选》的内容为网校答疑板中精选出学员提问最多、最有代表性的内容整理而成，旨在为更多学员提供二级建造师高含金量复习资料，并适时补充重要知识点、考点及练习题，希望能有更多学员加入到学习行列中来，同时如有问题，欢迎跟帖讨论。

　　【 问题所属科目—二级建造师—施工管理】

　　【提问】因遭遇大暴雨引起洪水灾害，这个到底是不是不可抗力？

　　【回答】不可抗力是一项免责条款，是指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。

　　不可抗力主要包括以下几种情形：

　　1．自然灾害、如台风、洪水、地震；

　　2．政府行为，如征收、征用

　　3．社会异常事件，如罢工、骚乱。

　　台风属于不可抗力。

　　暴雨具体情况需要具体分析，并不只有一种理解，关键在于区分暴雨事件的性质，而不在于天气现象本身：

　　第一种情况：如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨，则施工单位无权就此提起施工索赔。因为，正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内，也包括在投标报价之内，属施工排水性质。

　　第二种情况：由台风引起的暴雨，此类情况应为不可抗力性质，因为台风雨属于台风引起的自然灾害性性质。因此，依照法律规定和施工合同约定，此类情况可以索赔工期和非施工单位自有损失。其中，对雨水的抽排属于灾后恢复费用性质。

　　第三种情况：招标文件规定或施工合同约定等级以上暴雨也视为不可抗力，等同第二种情况，也可以索赔。

　　您说的是洪水，所以应当属于不可抗力。

　　【 问题所属科目—二级建造师—法规及相关知识】

　　【提问】劳动争议仲裁和仲裁裁决怎样区分理解记忆？

　　【回答】劳动争议仲裁：是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。

　　仲裁裁决是指仲裁庭对当事人之间所争议的事项作出的裁决。根据法律规定，仲裁裁决自作出之日起发生法律效力。任何一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行，受申请的人民法院应当执行。

　　仲裁指一般的民事纠纷仲裁，而劳动争议仲裁不适合《仲裁法》。

　　根据仲裁法的规定，有两类纠纷不能仲裁：

　　1、婚姻，收养，监护，扶养，继承纠纷不能仲裁，这类纠纷虽然属于民事纠纷，也不同程度涉及财产权益争议，但这类纠纷往往涉及当事人本人不能自由处分的身份关系，需要法院作出判决或由政府机关作出决定，不属仲裁机构的管辖范围。

　　2、行政争议不能裁决。行政争议，亦称行政纠纷，行政纠纷是指国家行政机关之间，或者国家行政机关与企事业单位，社会团体以及公民之间，由于行政管理而引起的争议。外国法律规定这类纠纷应当依法通过行政复议或行政诉讼解决。

　　《仲裁法》还规定：劳动争议和农业集体经济组织的内部的农业承包合同纠纷的仲裁，由国家另行规定，也就是说解决这类纠纷不适用仲裁法。这是因为，劳动争议，农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷虽然可以仲裁，但它不同于一般的民事经济纠纷，因此只能另作规定予以调整。

　　【 问题所属科目—二级建造师—市政工程】

　　【提问】什么叫预应力？

　　【回答】在工程结构构件承受外荷载之前，对受拉模块中的钢筋，施加预压应力，提高构件的刚度，推迟裂缝出现的时间，增加构件的耐久性。对于机械结构来看，其含义为预先使其产生应力，其好处是可以提高构造本身刚性，减少振动和弹性变形这样做可以明显改善受拉模块的弹性强度，使原本的抗性更强。

　　【 问题所属科目—二级建造师—建筑工程】

　　【提问】1.何为脚手架眼？2.为什么脚手架眼要补砌并填满砂桨，不得用干砖填塞？

　　【回答】脚手架眼就是砌筑墙体时在墙体上预留的支承脚手架连墙杆的孔洞，是一种临时性的施工措施。

　　脚手架眼要补砌并填满砂桨，不得用干砖填塞。是为了保证墙体的砂浆饱满度要求，满足墙体的功能，增加墙体的整体性。特别是外墙，如果补砌处理不好，容易引起渗漏。

　　【 问题所属科目—二级建造师—建筑工程】

　　【提问】起吊高度是从建筑物底则到吊勾的距离是吗？而吊索是吊沟到构件的距离，不知是否正确？

　　【回答】不是的。是从建筑物底则到起重臂的距离。

　　塔吊起吊高度的确定：H=b+c+d+e

　　式中

　　H——塔吊所需最大的起吊高度

　　b——建筑物总高度

　　c——建筑物顶层人员安全生产所需高度

　　d——构件高度

　　e——吊索高度

点击此处参与问题讨论>>

　　更多推荐：2013年二级建造师考试成绩查询

　　　　　　　 2013年二级建造师考试分数线/合格标准汇总

　　　　　　　 身边的小伙伴欢乐豆告诉你：如何在两年内妥妥儿通过二建

　　更多推荐：

　　·2015年二建《施工管理》真题答案及解析

　　·2015年二建《法规》真题答案及解析

　　·全网首发2015年二级建造师考后真题汇总

　　·网校名师达江在线解答学员问题——二建考试交流帖

　　2016二级建造师辅导课程、辅导书热销：