工期延误的索赔费用
【提问】第262、263页发包人的工期延误。在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和增加费用,并支付合理利润。工列7条。我的问题是:应因发包人原因导致的暂停施工;提供图纸延误。如果承包方在此期间没有实质性的工作内容,比如只有窝工的情况下,所计算的窝工费是否计算利润?请老师解答。
【回答】学员fenghuiqin,您好!您的问题答复如下:
按照计控教材中的内容,应因发包人原因导致的暂停施工;提供图纸延误等,造成的窝工也是应该补偿利润的。
计控教材是09年新编写的,这个内容属于09版教材的新规定。但是在做案例分析的题目时,应该按照案例教材的解题方法来计算,窝工不计算利润。
★问题所属科目:造价工程师——建设工程计价
更多推荐:
·2015年造价工程师教材不变的通知
·2015年造价工程师报名时间(不断更新)
·2015年造价工程师辅导课程全部开通
·2015年造价工程师考试辅导火爆热招中
- 1碗扣式满堂支架加载预压监测要点
- 2某中桥(投标)施工组织设计
- 32015年一级建造师《法规及相关知识》每日一练(1.28)
- 42015年监理工程师《合同管理》复习资料:工程变更的概念和范围
- 52015一级消防工程师综合能力知识点:水喷雾灭火系统的检查
- 6锦屏一级电站移民配套工程老沟水库大坝工程实现渡汛目标
- 7什么是一级建造师增项考试?
- 82015招标师《法规与政策》第九章:政府采购法适用范围
- 9园林绿化施工组织设计31P
- 10存放、展示与空间——储物家具的现代演绎
- 11某园林广场景观工程施工组织设计22P
- 12某桥墩身模板验算
- 13划分成本核算对象有几种
- 14中国电建签署埃塞戈巴水电站项目
- 152014年一级建造师《法规及相关知识》每日一练(6.25)
- 16河北省注册造价工程师考试费用
- 17造价员2015年全真模拟试题(7)
- 18一级建造师复习资料:措施费
- 19一级建造师答疑精华:仲裁协议的效力问题
- 202015一级建造师《法规及相关知识》:合同担保
- 21关于加强水利工程施工管理的分析
- 22使用CASS6.0获取道路平曲线测设元素的解决方案
- 23绍兴传统城市空间结构的特征
- 24初步设计深度资料模版-之建筑
- 25广州市内环路降噪措施及效果研究
- 26我国航运大国的地位进一步得到巩固
- 27一级建造师工程实务试题
- 28黄山人行观光索桥主缆、索夹及吊索安装施工技术
- 29聚豪花园 工程(万城建基置业(天津)有限公司)
- 30福建首条真正意义高铁 合福高铁闽赣段铺轨贯通
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼