施工管理软件

《合同法》总则的主要内容：承包人权利和义务

①勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

②发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

③因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

④隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

⑤因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

⑥发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

温馨提示：

　　网校针对最新版考试大纲，集结业内名师特编制了《2015年监理工程师冲刺模拟试卷》，助您顺利通关！

　　2015年监理工程师模拟试卷——新版教材最佳配套辅导资料

　书名

订价

购买

2015年《建设工程监理案例分析》模拟试卷

28元

2015年《建设工程投资控制》模拟试卷

15元

2015年《建设工程进度控制》模拟试卷

15元

2015年《建设工程质量控制》模拟试卷

15元

2015年《建设工程合同管理》模拟试卷

28元

2015年《监理基本理论与相关法规》模拟试卷

28元

　　◆每套题的题量、分值分布、难易程度均与标准试卷趋于一致

　　◆充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力

　　◆注意了试题的综合性，积极引导考生对所学知识作适当的重组和整合

　　◆考查考生对知识体系的整体把握能力，让考生逐步提高应试能力

　　◆模拟考试系统包含多套模拟试题练习，全面覆盖考点

　　◆海量题库，直击考试精髓，模拟真实考试环境

责任编辑：lala

　　更多推荐：

　　·2015年监理工程师考试真题及答案解析（更新中）

　　·2015年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析>>

　　·2015年监理工程师《三控》考试真题及答案解析>>

　　·2015年监理工程师《法规》考试真题及答案解析

　　·2015年监理工程师《案例分析》考试真题及答案解析

发布：2007-07-02 14:35 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]