当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 工程项目管理软件系统
2015年工程造价案例分析辅导:设计失误应承担责任
案例:甲公司与乙勘察设计单位签订了一份勘察设计合同,合同约定;乙单位为甲公司筹建中的商业大厦进行勘察、设计,按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费;乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求,进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作,并在××××年5月l日前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同,在合同中规定了开工日期。但是,不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备,如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下,乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时,丙公司已窝工18天。在施工期间,丙公司又发现设计图纸中的多处错误,不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失,否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院,要求乙单位赔偿损失。法院认定乙单位应承担违约责任。
案例评析:该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件,致使甲公司的建设工期受到延误,造成丙公司的窝工,而且勘察设计的质量也不符合要求,致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成损失,应负赔偿甲公司损失的责任。
更多推荐:
·2015年造价工程师教材不变的通知
·2015年造价工程师报名时间(不断更新)
·2015年造价工程师辅导课程全部开通
·2015年造价工程师考试辅导火爆热招中
- 1一级注册消防工程师好考吗
- 2我国财政政策工具包括什么
- 32015年二级注册消防工程师综合能力辅导试题及答案(7)
- 4项目经理在项目管理中的地位和作用二
- 5承诺对要约的内容作了变更怎么办?
- 62015年二级消防工程师考试《案例分析》习题(3)
- 72016年监理工程师《合同管理》每日一练(6.18)
- 8东莞某医院进线电缆工程施工组织设计
- 9一级注册消防工程师考试自动火灾报警设计规范3.2
- 102011一级建造师《建设工程项目管理》测试题5
- 11真正验证混凝土搅拌机具体型号的方法
- 12浅析香樟花园小区环境景观设计
- 132012一级建造师《建筑工程》练习题(4)
- 14造价工程师答疑精华:计量
- 15[河南]500KV变电站电缆敷设及二次接线施工方案
- 16建筑工程砌砖工程施工技术交底
- 17[广东]著名跨海大桥西人工岛施工图纸(628页 建筑景观水暖电)
- 18地下室抹灰工程施工技术交底
- 19《财富》发布500强名单 中国石化排名第三
- 20中石化太平保险上海成立金融租赁公司 注册资本50亿
- 21北京市某医院门诊病房楼基础底板钢筋绑扎技术交底
- 22浆砌片石挡土墙施工方法
- 232014年一级建造师机电工程复习资料—阀式避雷器
- 24极具竞争力的混凝土搅拌机强制类型规格的核心
- 25监理工程师每日一练免费在线测试(2015.12.3)
- 26预算定额单价如何确定?
- 272015年一级建造师建筑专业讲义:涂饰工程类型
- 28东莞:拖欠工资建筑企业将不得再接新工程
- 292015年招标师考试辅导资料:项目与项目管理
- 30深圳市某引水隧洞工程测量方案
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼