工程项目管理软件系统

某公司综合楼、厂房工程施工合同纠纷案例

某公司综合楼、厂房工程施工合同纠纷案例

一、工程基本情况：该工程位于福田区，综合楼为6层、厂房为4层，建筑面积为7524平方米，结构形式为钢筋砼框架结构，合同价款为810万元，合同工期200天。因工程款支付问题产生纠纷，施工单位向仲裁委申请仲裁。
二、合同纠纷焦点：合同约定该工程按三类工程计价，申请人在仲裁申请书中称：“在建筑施工期间，根据甲方要求，变更了工程量，建筑面积从合同约定的7524平方米扩大至约12000平方米（未提供规划国土局核准批文）。”申请人提出该工程计价类别应由三类变更为一类；停、窝工费用计算，申请人在计算停工、待工费用依据的证据材料：1、申请人律师的调查笔录，调查对象为被申请人原驻工地代表；2、申请人致安监站的停工报告及复工报告。
三、审计方案：1、工程量计算：依据施工图、变更图纸、签证等仲裁委移交资料。2、计价标准：本工程为总价合同，合同约定除设计变更外，总价、单价以定标价为准，一次包定，结算时不作调整。结算单价按合同预算单价计，合同预算中没有的项目结算单价按下列办法计算：依据合同约定按三类工程计算，土建工程套用《深圳市建筑工程综合价格》（95年修订本）；安装工程套用《广东省安装工程单位估价表》（89年）；因建筑面积的变更导致工程计价类别的变化未签订补充协议，经我站研究，仍按原合同约定工程类别计价总价下浮3％，。3、材料价格：依据合同约定按深圳市建设工程价格信息1999年第11期计算。4、停工窝工费用因无申请人报被申请人批准的停、复工报告及人员、机械台班的现场签证，我站无法确认停、窝工损失。停、窝工费用请仲裁委确定。
四、审查结论：（一）、建安工程造价：8310256元（附件略）。

发布：2007-07-23 11:01 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

某公司综合楼、厂房工程施工合同纠纷案例

泛普工程项目管理软件系统其他应用