一级建造师《建设法律法规》知识点详解（十一）

　　一、多选题：

　　1、建设工程纠纷处理的基本形式有（   ）

　　A.和解  B.调解   C.索赔  D.仲裁  E.诉讼

　　标准答案：A， B， D， E

　　解析：建设工程纠纷处理的基本形式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。

　　2、建设工程纠纷调解解决有以下特点（  ）。

　　A.有第三者介入作为调解人，调解人的身份没有限制。

　　B.它能够较经济、较及时地解决纠纷

　　C.有利于消除合同当事人的对立情绪，维护双方的长期合作关系

　　D.调解协议不具有强制执行的效力，调解协议的执行依靠当事人的自觉履行

　　E.纠纷的解决依靠当事人的妥协与让步，没有第三方的介入

　　标准答案：A， B， C， D

　　解析：建设工程纠纷调解解决有以下特点：

　　1）有第三者介入作为调解人，调解人的身份没有限制，但以双方都信任者为佳；

　　2）它能够较经济、较及时地解决纠纷；

　　3）有利于消除合同当事人的对立情绪，维护双方的长期合作关系；

　　4）调解协议不具有强制执行的效力，调解协议的执行依靠当事人的自觉履行。

　　3、建设工程纠纷仲裁解决的特点在于（  ）。

　　A.体现了当事人的意思自治

　　B.仲裁解决具有专业性

　　C.仲裁具有终局性

　　D.仲裁必须公开审理

　　E.仲裁裁决具有强制执行的法律效力

　　标准答案：A， B， C， E

　　解析：建设工程纠纷仲裁解决有以下特点。

　　1）体现当事人的意思自治2）专业性3）保密性4）裁决的终局性5）执行的强制性

　　4、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（  ）。

　　A.有仲裁协议

　　B.有和解协议

　　C.有具体的仲裁请求、事实和理由

　　D.属于仲裁委员会的受理范围

　　E，得到法院的许可

　　标准答案：A， C， D

　　解析：纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件：

　　*有仲裁协议；

　　*有具体的仲裁请求、事实和理由；

　　*属于仲裁委员会的受理范围。

　　5、下列情形中，可以缺席裁决的是（  ）。

　　A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭

　　B.被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭

　　C.仲裁申请人未经许可中途退庭

　　D.被申请人未经许可中途退庭

　　E.被申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的

　　标准答案：B， D

　　解析：被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。

　　6、下列关于仲裁裁决的说法，正确的是（  ）。

　　A.裁决应当按照多数仲裁员的意见作出

　　B.少数仲裁员的不同意见可以不记人笔录

　　C.仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出

　　D.仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照仲裁委员会主任的意见作出

　　E.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力

　　标准答案：A， C， E

　　解析：裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。

　　7、纠纷发生后，如需要通过诉讼解决纠纷，则首先应当向人民法院起诉。起诉必须符合下列条件中的（  ）。

　　A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

　　B.有明确的被告

　　C.有具体的诉讼请求、事实和理由

　　D.有同意诉讼的意思表示

　　E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

　　标准答案：A， B， C， E

　　解析：纠纷发生后，如需要通过诉讼解决纠纷，则首先应当向人民法院起诉。起诉必须符合下列条件：

　　*原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

　　*有明确的被告；

　　*有具体的诉讼请求、事实和理由；

　　*属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

　　8、可以适用简易程序审理民事案件的法院有（  ）。

　　A.基层人民法院

　　B.中级人民法院

　　C.高级人民法院

　　D.基层人民法院的派出法庭

　　E.最高人民法院

　　标准答案：A， D

　　解析：基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，可以适用简易程序。

　　9、法院在审理（  ）的民事案件时可以适用简易程序。

　　A.事实清楚

　　B.涉及个人隐私

　　C.权利义务关系明确

　　D.当事人申请再审

　　E.争议不大

　　标准答案：A， C， E

　　解析：基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，可以适用简易程序。

　　10、人民法院在审理（  ）时，经当事人申请，可以不公开审理。

　　A.涉及国家秘密的案件

　　B.离婚案件

　　C.涉及个人隐私的案件

　　D.当事人未满十八周岁的案件

　　E.涉及商业秘密的案件

　　标准答案：B， E

　　解析：离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

　　11、民事案件的一审过程中，法庭调查程序包括（  ）。

　　A.当事人陈述    B.证人作证    C.被告及其诉讼代理人答辩

　　D.宣读鉴定结论    E.宣读勘验笔录

　　标准答案：A， B， D， E

　　解析：法庭调查按照下列顺序进行：

　　*当事人陈述；

　　*告知证人的权利义务，证人作证，宣读来到庭的证人证言；

　　*出示书证、物证和视听资料；

　　*宣读鉴定结论；

　　*宣读勘验笔录。

　　12、在一审程序中，下列做法正确的是（  ）。

　　A.当事人在法庭上可以提出新的证据

　　B.当事人可以随时向证人、鉴定人、勘验人发问

　　C.当事人向证人、鉴定人、勘验人发问，须经法庭许可

　　D.当事人要求重新进行鉴定或者勘验的，人民法院应当准许

　　E.当事人要求重新进行调查、鉴定或者勘验的，是否准许，由人民法院决定

　　标准答案：A， C， E

　　解析：当事人在法庭上可以提出新的证据。当事人经法庭许可，可以向证人、鉴定人、勘验人发问。当事人要求重新进行调查、鉴定或者勘验的，是否准许，由人民法院决定。

　　13、下列情形中，可以按照撤诉处理的是（  ）。

　　A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭

　　B.原被告双方达成调解协议

　　C.原告未经法庭许可中途退庭

　　D.原被告双方达成和解协议

　　E.原告无理取闹，扰乱法庭秩序的

　　标准答案：A， C

　　解析：原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理

　　14、第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的， （  ）。

　　A.只能依法改判

　　B.可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

　　C.只能发回原审人民法院重审

　　D.也可以查清事实后改判

　　E.判决驳回上诉，发回重审

　　标准答案：B， D

　　解析：原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

　　15、第二审人民法院对上诉案件经过审理，分别情况可以作出如下判决与裁定（  ）。

　　A.驳回上诉、维持原判

　　B.依法改判

　　C.撤销原判、发回重审

　　D.无权再审

　　E.作出新判决、撤销一审判决

　　标准答案：A， B， C， E

　　解析：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：

　　*判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；

　　*判决适用法律错误的，依法改判；

　　*原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

　　*原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。当事人对重审案件的判决、裁定，可以上诉。

　　16、民事诉讼中的证据包括（  ）。

　　A.书证、物证    B.视听资料    C.证人证言、当事人的陈述

　　D.庭审记录    E.鉴定结论、勘验笔录

　　标准答案：A， B， C， E

　　解析：包括： （1）书证   （2）物证   （3）视听资料   （4）证人证言   （5）当事人的陈述   （6）鉴定结论  （7）勘验笔录

　　17、民事诉讼活动中证据的保全， （  ）。

　　A.必须由诉讼参加人向人民法院申请

　　B.可以由诉讼参加人向人民法院申请

　　C.必须由人民法院依职权主动采取

　　D.人民法院也可以依职权主动采取保全措施

　　E.由证据所在单位依法进行

　　标准答案：B， D

　　解析：可能灭失或今后难以取得的证据，具体是指：证人生命垂危；具有民事诉讼证据作用的物品极易腐败变质；易于灭失的痕迹等。出现上述情况，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前七日。

　　18、人民法院采取证据保全的方法主要有（  ）。

　　A.向证人进行询问调查，记录证人证言

　　B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写

　　C.对证据进行鉴定或者勘验

　　D.用其他方法加以复制

　　E.在庭审过程中对证人证言进行记载

　　标准答案：A， B， C， D

　　解析：人民法院采取证据保全的方法主要有三种：

　　1）向证人进行询问调查，记录证人证言；

　　2）对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制；

　　3）对证据进行鉴定或者勘验。获取的证据材料，由人民法院存卷保管。

　　19、当事人对自己提出的主张有责任提供证据，但对下列证据中的（  ），人民法院或者仲裁机构应当调查收集。

　　A.可能灭失的证据

　　B.今后难以取得的证据

　　C.当事人因客观原因不能自行收集的证据

　　D.诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据

　　E.人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据

　　标准答案：C， D， E

　　解析：当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集。

　　20、下列说法正确的是（  ）。

　　A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据

　　B.证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证

　　C.人民法院或者仲裁机构应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据

　　D.任何情况下，人民法院或者仲裁机构都应当将经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书作为认定事实的根据

　　E.书证应当提交原件，物证应当提交原物

　　标准答案：A， B， C， D

　　解析：经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。所以选项D错。

　　21、根据我国《民事诉讼法》第110条规定，起诉状应当记明（  ）。

　　A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所

　　B.法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务

　　C.诉讼代理人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所

　　D.诉讼请求和所根据的事实与理由

　　E.证据和证据来源， 证人姓名和住所

　　标准答案：A， B， D， E

　　解析：根据《民事诉讼法》第110条规定，起诉状应当记明下列事项：

　　*当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务；

　　*诉讼请求和所根据的事实与理由；

　　*证据和证据来源，证人姓名和住所。

　　22、诉讼管辖分为（  ）。

　　A.级别管辖  B.地域管辖  C.专属管辖  D.移送管辖  E.指定管辖

　　标准答案：A， B， D， E

　　解析：诉讼管辖分为级别管辖、地域管辖、移送管辖和指定管辖。

　　23、地域管辖包括（  ）。

　　A.级别管辖    B.一般地域管辖    C.专属管辖

　　D.移送管辖    E.特殊地域管辖

　　标准答案：B， C， E

　　解析：民事诉讼法规定，地域管辖有3种：一般地域管辖、特殊地域管辖、专属管辖。

　　24、我国《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，一般由（  ）人民法院管辖。

　　A.被告住所地    B.原告住所地    C.合同签订地

　　D.合同履行地    E.标的物所在地

　　标准答案：A， D

　　解析：民事诉讼法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

　　25、因侵权行为提起的诉讼，由（  ）人民法院管辖。

　　A.被告住所地    B.原告住所地    C.侵权行为地

　　D.合同签订地    E.标的物所在地

　　标准答案：A， C

　　解析：法律还规定，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

　　26、两个同级人民法院之间因管辖权发生争议，由（  ）。

　　A.争议双方协商解决

　　B.被告所在地人民法院管辖

　　C.双方共同的上级人民法院管辖

　　D.最先立案的人民法院管辖

　　E.协商解决不了的，报请它们共同的上级人民法院指定管辖

　　标准答案：A， E

　　解析：人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。

　　27、有下列情形中（  ）的，人民法院应当裁定中止执行。

　　A.申请人表示可以延期执行

　　B.申请人撤销申请的

　　C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

　　D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的

　　E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止的，尚未确定权利义务承受人的

　　标准答案：A， C， E

　　解析：法律规定，有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止执行：申请人表示可以延期执行；案外人对执行标的提出确有理由的异议的；作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的；作为一方当事人的法人或者其他组织终止的，尚未确定权利义务承受人的；人民法院认为应当中止执行的其他情形。

　　28、有下列情形中（  ）的，人民法院应当裁定终结执行。

　　A.申请人表示可以延期执行

　　B.申请人撤销申请的

　　C.据以执行的法律文书被撤销的

　　D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

　　E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止的，尚未确定权利义务承受人的

　　标准答案：B， C， D

　　解析：法律规定，有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：申请人撤销申请的；据以执行的法律文书被撤销的；作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的；作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；人民法院认为应当终结执行的其他情形。

　　29、仲裁协议包括（  ）。

　　A.合同中订立的仲裁条款

　　B.在纠纷发生前达成的请求仲裁的协议

　　C.在纠纷发生后达成的请求仲裁的协议

　　D.当事人同意仲裁的口头协议

　　E.当事人单方同意仲裁的书面函件

　　标准答案：A， B， C

　　解析：我国《仲裁法》规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成请求仲裁的协议。

　　30、仲裁协议的特点有（  ）。

　　A.合同当事人均受仲裁协议的约束

　　B.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

　　C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成

　　D.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁

　　E.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权

　　标准答案：A， B， D， E

　　解析：仲裁协议的特点

　　1）合同当事人均受仲裁协议的约束；

　　2）仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；

　　3）仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权；

　　4）仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁。

　　31、有下列情况（  ）之一的，仲裁协议无效。

　　A.约定的事项超出法律规定的仲裁范围的

　　B.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议

　　C.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

　　D.订有仲裁条款的合同无效

　　E.在仲裁协议中， 当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，当事人又达不成补充协议的

　　标准答案：A， B， C， E

　　解析：仲裁协议是合同的组成部分，是合同的内容之一。有下列情况的，仲裁协议无效：

　　1）约定的事项超出法律规定的仲裁范围的；

　　2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议；

　　3）一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的；

　　4）在仲裁协议中， 当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，当事人又达不成补充协议的，仲裁协议无效。

　　32、建设工程中常见的施工合同主体纠纷成因一般包括（  ）。

　　A.因承包商资质不够导致的纠纷

　　B.因无权代理与表见代理导致的纠纷

　　C.因联合体承包导致的纠纷

　　D.因“挂靠”问题而产生的纠纷

　　E.因履约范围不清而产生的纠纷

　　标准答案：A， B， C， D

　　解析：施工合同主体纠纷成因包括：

　　*因承包商资质不够导致的纠纷

　　*因无权代理与表见代理导致的纠纷

　　*因联合体承包导致的纠纷

　　*因“挂靠”问题而产生的纠纷

　　33、建设工程的施工合同工程款纠纷的成因一般包括（  ）。

　　A.“三边工程”引起的工程造价失控

　　B.建设单位不顾实际降低造价，缩短工期

　　C.施工合同调价与索赔条款的重合

　　D.合同缺陷    E.双方理解分歧

　　标准答案：A， C， D， E

　　解析：施工合同工程款纠纷成因包括：

　　*承包商竞争过分激烈

　　*“三边工程”引起的工程造价失控

　　*从业人员法律意识薄弱

　　*施工合同调价与索赔条款的重合

　　*合同缺陷

　　*双方理解分歧

　　*工程款拖欠

　　34、下列措施中可以防范施工合同工程款纠纷的有（  ）。

　　A.签订书面合同    B.避免约定不明与理解分歧

　　C.避免合同缺项    D.联合体承包应当规范、自愿

　　E.避免合同总价与分项工程单价之和不符

　　标准答案：A， B， C， E

　　解析：防范措施包括：

　　*签订书面合同

　　*避免合同总价与分项工程单价之和不符

　　*避免约定不明与理解分歧

　　*避免合同缺项

　　*协调合同内容冲突

　　*预防风险

　　*调价条款与索赔条款重合的处理

　　35、以下各项属于施工合同质量纠纷的成因的有（  ）。

　　A.工程款拖欠

　　B.建设单位不顾实际的降低造价，缩短工期

　　C.不按建设程序运作

　　D.施工单位脱离设计图纸、违反技术规范以及在施工过程中偷工减料

　　E.监理制度不严格

　　标准答案：B， C， D， E

　　解析：施工合同质量纠纷

　　1）纠纷成因

　　*建设单位不顾实际的降低造价，缩短工期

　　*不按建设程序运作

　　*在设计或施工中提出违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准的要求

　　*将工程发包给没有资质的单位或者将工程任意肢解进行发包

　　*建设单位未将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查

　　*建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备不合格或给施工单位指定厂家，明示、暗示使用不合格的材料、构配件和设备

　　*施工单位脱离设计图纸、违反技术规范以及在施工过程中偷工减料

　　*施工单位未履行属于自己在施工前产品检验的强化责任

　　*施工单位对于在质量保修期内出现的质量缺陷不履行质量保修责任

　　*监理制度不严格

　　36、为防范工程建设施工合同的质量纠纷，应当（  ）。

　　A.严格按照建设程序进行工程建设

　　B.按照法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准的要求进行设计和施工

　　C.合理划分标段，不能随意肢解工程

　　D.完善质量保修制度

　　E.加强对建筑市场承包商资质的监管

　　标准答案：A， B， C， D

　　解析：防范措施

　　*应当严格按照建设程序进行工程建设

　　*对造价和工期的要求应当符合客观规律

　　*应当按照法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准的要求进行设计和施工

　　*标段的划分应当合理，不能随意肢解工程

　　*施工图设计文件应当按照规定进行审查

　　*加强建筑材料、建筑构配件和设备采购的管理

　　*应当按照设计图纸、技术规范进行施工

　　*严格施工前产品检验的强化责任

　　*完善质量保修制度

　　*严格监理制度，加强质量监督管理

　　37、以下各项属于施工合同变更和解除纠纷的成因的有（  ）。

　　A.各方对分包管理不严

　　B.设计与施工之间的脱节

　　C.“三边工程”导致大量变更产生

　　D.大量的口头变更导致事后责任无法分清

　　E.工程本身具有的不可预见性

　　标准答案：B， C， D， E

　　解析：施工合同变更和解除纠纷成因

　　*工程本身具有的不可预见性

　　*设计与施工以及不同专业设计之间的脱节

　　*“三边工程”导致大量变更产生

　　*大量的口头变更导致事后责任无法分清

　　*单方解除合同

　　38、为防范工程建设施工合同的变更和解除纠纷，应当（  ）。

　　A.完善质量保修制度

　　B.避免设计与施工以及不同专业设计之间的脱节

　　C.避免“三边工程”

　　D.规范口头变更

　　E.合理划分标段，不能随意肢解工程

　　标准答案：B， C， D

　　解析：防范措施

　　*做好工程的计划性

　　*避免设计与施工以及不同专业设计之间的脱节

　　*避免“三边工程”

　　*规范口头变更

　　*规范单方解除合同

　　39、施工合同竣工验收纠纷成因包括（  ）。

　　A.表见代理纠纷

　　B.隐蔽工程竣工验收产生的纠纷

　　C.未经竣工验收提前使用产生的纠纷

　　D.承包商资质的纠纷

　　E.联合体承包纠纷

　　标准答案：B， C

　　解析：施工合同竣工验收纠纷成因

　　*隐蔽工程竣工验收产生的纠纷

　　*未经竣工验收提前使用产生的纠纷

　　40、施工合同竣工验收纠纷的防范措施有（  ）。

　　A.严格按照规范和合同约定进行隐蔽工程竣工验收

　　B.避免未经竣工验收提前使用

　　C.避免“挂靠”

　　D.加强对承包商资质的审查，避免与不具备相应资质的承包商订立合同

　　E.对造价和工期的要求应当符合客观规律

　　标准答案：A， B

　　解析：防范措施

　　*严格按照规范和合同约定进行隐蔽工程竣工验收

　　*避免未经竣工验收提前使用

　　41、施工合同审计纠纷的成因是（  ）。

　　A.各方对分包管理不严    B.合同缺陷

　　C.工程造价的技术性问题    D.有关各方对审计监督权的认识偏差

　　E.审计机关的独立性得不到保证

　　标准答案：C， D， E

　　解析：施工合同审计纠纷成因

　　*有关各方对审计监督权的认识偏差

　　*审计机关的独立性得不到保证

　　*工程造价的技术性问题也是导致纠纷的原因

　　42、施工合同审计纠纷的防范措施包括（  ）。

　　A.正确认识审计监督权    B.确保审计机关的独立性

　　C.严格禁止转包    D.避免合同缺项

　　E.规范审计工作

　　标准答案：A， B， E

　　解析：防范措施

　　*正确认识审计监督权

　　*确保审计机关的独立性

　　*规范审计工作

　　43、建设工程物资采购合同纠纷可以分为（  ）。

　　A.建设工程物资采购合同质量纠纷

　　B.建设工程物资采购合同数量纠纷

　　C.建设工程物资采购合同履行期限、地点的纠纷

　　D.建设工程物资采购合同价款纠纷

　　E.建设工程物资采购合同变更纠纷

　　标准答案：A， B， C， D

　　解析：包括：（1）建设工程物资采购合同质量纠纷

　　（2）建设工程物资采购合同数量纠纷

　　（3）建设工程物资采购合同履行期限、地点的纠纷

　　（4）建设工程物资采购合同价款纠纷

　　44、建设工程勘察、设计合同纠纷成因包括（  ）。

　　A.建设工程勘察、设计质量纠纷

　　B.建设工程勘察、设计期限纠纷

　　C.建设工程勘察、设计变更纠纷

　　D.建设工程勘察、设计责任纠纷

　　E.建设工程勘察、设计主体资格纠纷

　　标准答案：B， C

　　解析：纠纷的成因

　　*建设工程勘察、设计质量纠纷

　　*建设工程勘察、设计期限纠纷

　　*建设工程勘察、设计变更纠纷

　　45、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定提出证据证明存在下列情形中（  ）的，人民法院应予准许。

　　A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格

　　B.法院委托的鉴定机构没有征得当事人的同意

　　C.鉴定程序严重违法

　　D.鉴定结论明显依据不足

　　E.经过质证认定不能作为证据使用

　　标准答案：A， C， D， E

　　解析：当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定提出证据证明存在下列情形之一的人民法院应予准许：

　　*鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；

　　*鉴定程序严重违法的；

　　*鉴定结论明显依据不足的；

　　*经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

　　46、对有缺陷的鉴定结论，可以通过（  ）等方法解决的，不予重新鉴定。

　　A.双方默认

　　B.补充鉴定

　　C.法院认可

　　D.重新质证

　　E.补充质证

　　标准答案：B， D， E

　　解析：对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

　　更多推荐：

　　·2015年一级建造师报名时间汇总（更新中…）

　　·【全网首发】2015一级建造师教材对比

　　·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名！

　　·趁心未老，趁梦还在，全力备考！2015一建招生热力开启！

　　·【一建集中营】备战一建，此刻启程！结识备考小伙伴，一起考出好成绩！

　　·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴

　　2015一级建造师辅导课程、辅导书热销：