当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 建筑工程项目管理软件
2015年二级建造师考试《施工管理》辅导资料(109)
3.工期调整
3.1 发包人的工期延误
在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照合同的约定办理。
(1)增加合同工作内容;
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;
(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
(4)因发包人原因导致的暂停施工;
(5)提供图纸延误;
(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款;
(7)发包人造成工期延误的其他原因。
3.2 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期。
3.3 承包人的工期延误
由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
3.4 工期提前
发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
更多推荐:
·2015年二建《施工管理》真题答案及解析
·2015年二建《法规》真题答案及解析
·全网首发2015年二级建造师考后真题汇总
·网校名师达江在线解答学员问题——二建考试交流帖
2016二级建造师辅导课程、辅导书热销:
辅导班次
适合人群
配套辅导书
特色班
超值优惠套餐,适合基础好,自学能力强学员 450元/门
通关班
报名、考试不过,下期免费学,适合提前备考的学员 700元/门
精品班
高清智能交互课件,适合基础薄弱、工作较忙学员 980元/门
实验班
签协议保障通关,适合专职助教督促指导,零基础学员 1800元/门
- 1项目管理工具
- 2建筑工程项目管理软件
- 3工程项目管理软件系统
- 4开源项目管理软件
- 5项目管理软件下载
- 6重庆建筑施工项目管理系统开发
- 7工程项目管理软件下载
- 8多项目管理
- 9项目管理系统
- 10好用的项目管理
- 11企业项目管理排名
- 12项目管理软件
- 1波形护栏端头处理结构图
- 2预应力施工用千斤顶的现场标定法
- 32011年中国建材家居产业六大趋势分析
- 42014年一级建造师《水利水电工程管理与实务》每日一练(4.3)
- 5影响进度的因素分析
- 6尼尔基水利枢纽下游内蒙古灌区初步设计迈进一步
- 7某酒店主体结构工程主体施工组织设计157P
- 8混凝土搅拌机与水泥仓构成简易小型混凝土搅拌站
- 9中铁二局荆溪新城综合开发建设指挥部“三不准”确保节点目标
- 10混凝土搅拌运输车操纵安全注意事项
- 11中国传统建筑木雕的美学意蕴
- 12通过导入CAD文件则可以实现快速绘图并配筋
- 13展览厅斜放四角锥网架的设计和施工
- 142015安全工程师生产法复习资料:行政处罚的种类和管辖
- 15湍流中泥沙垂线分布的力学解释
- 16强制式搅拌机的搅拌功能介绍
- 17宁夏银川重奖鼓励节能示范工程
- 182015年一建市政实务答疑精选:施工验收的基本程序
- 192015年一级建造师知识点:仲裁法
- 20混凝土搅拌站型号规格选择的具体标准
- 21乌鲁木齐市某道路改建工程安全施工组织设计
- 22造价工程师考试《工程计价与控制》小条第七章(4)
- 23浅谈高层建筑安装施工协调与配合
- 24二级建造师复习资料:已完成的建设工程质量不合格的处理
- 25[黑龙江]预应力钢筋混凝土连续箱梁桥施工图63张(花瓶式墩)
- 262015年监理工程师《质量控制》每日一练(7.8)
- 27某综合楼工程混凝土施工方案
- 28四川电建三公司承建的四川省首个分布式能源站成功并网发电
- 292015年一级建造师建设工程经济考点剖析(15)
- 307月10日:预计成都主流建材价格弱势维稳
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼